डिज़ाइन कार्य के लिए एक नमूना अनुबंध डाउनलोड करें। डिज़ाइन कार्य के लिए अनुबंध

1. समझौते का विषय

1.1. ग्राहक डिज़ाइनर को डिज़ाइन कार्य और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण करने के लिए एक कार्य तैयार करने का निर्देश देता है, और डिज़ाइनर डिज़ाइन कार्य करने के लिए एक कार्य तैयार करने का कार्य करता है और, कार्य के अनुसार, निर्माण के लिए एक व्यक्तिगत भवन के लिए तकनीकी दस्तावेज़ीकरण (प्रोजेक्ट) विकसित करता है। ये पता: ।

1.2. डिज़ाइनर द्वारा तैयार किया गया असाइनमेंट ग्राहक द्वारा अनुमोदित होते ही पार्टियों के लिए बाध्यकारी हो जाता है।

1.3. डिज़ाइनर डिज़ाइन के कार्यान्वयन के लिए कार्य और अन्य प्रारंभिक डेटा में निहित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य है सर्वेक्षण कार्य, और केवल ग्राहक की सहमति से उनसे विचलन करने का अधिकार है।

1.4. इस अनुबंध में प्रदान किए गए कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइनर के अधिकार की पुष्टि निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा की जाती है:

• द्वारा जारी लाइसेंस क्रमांक दिनांक "" 2019।

1.5. डिज़ाइनर निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करने का कार्य करता है:।

2. कार्य की लागत और भुगतान प्रक्रिया

2.1. डिज़ाइन कार्य की लागत रूबल, वैट रूबल है, और तालिका "कार्य की मात्रा और लागत की गणना" (परिशिष्ट संख्या) द्वारा निर्धारित की जाती है।

2.2. डिज़ाइन कार्य की लागत मात्रा के अनुसार निर्धारित की जाती है परियोजना प्रलेखन. काम की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के मामले में, पार्टियों के समझौते से लागत में बदलाव किया जा सकता है।

2.3. इस अनुबंध के समापन के कुछ दिनों के भीतर, ग्राहक खंड 2.1 में निर्दिष्ट राशि डिजाइनर के बैंक खाते में स्थानांतरित कर देता है।

3. डिजाइन कार्य पूरा करने की तिथि

3.1. डिज़ाइनर इस अनुबंध के समापन की तारीख से अवधि के भीतर डिज़ाइन कार्य को पूर्ण रूप से पूरा करने का वचन देता है।

4. पार्टियों के दायित्व

4.1. डिज़ाइनर बाध्य है:

• असाइनमेंट और अन्य प्रारंभिक डिज़ाइन डेटा और अनुबंध के अनुसार कार्य करना;
• ग्राहक के साथ तैयार तकनीकी (डिज़ाइन) दस्तावेज़ीकरण का समन्वय करें, और यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक के साथ - सक्षम के साथ समन्वय करें सरकारी एजेंसियोंऔर अंग स्थानीय सरकार;
• ग्राहक को तैयार तकनीकी (डिज़ाइन) दस्तावेज़ीकरण और सर्वेक्षण कार्य के परिणाम हस्तांतरित करें।

4.2. डिज़ाइनर को ग्राहक की सहमति के बिना तकनीकी दस्तावेज़ तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है।

4.3. डिज़ाइनर ग्राहक को गारंटी देता है कि ठेकेदार द्वारा तैयार किए गए तकनीकी दस्तावेज के आधार पर तीसरे पक्ष को काम के निष्पादन को रोकने या उनके निष्पादन को सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

4.4. ग्राहक बाध्य है:

• डिज़ाइनर को इस अनुबंध द्वारा स्थापित कीमत का भुगतान करें;
• डिज़ाइनर से प्राप्त तकनीकी (डिज़ाइन) दस्तावेज़ का उपयोग केवल अनुबंध में दिए गए उद्देश्यों के लिए करें, तकनीकी दस्तावेज़ को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित न करें और डिज़ाइनर की सहमति के बिना इसमें निहित डेटा का खुलासा न करें;
• डिज़ाइन कार्य को पूरा करने में डिज़ाइनर को आवश्यक सहायता प्रदान करें;
• संबंधित सरकारी निकायों और स्थानीय सरकारों के साथ तैयार तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के समन्वय में डिजाइनर के साथ मिलकर भाग लें;
• प्रारंभिक डेटा में महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थिति में, साथ ही डिज़ाइनर के नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियों के कारण, जिसके परिणामस्वरूप डिज़ाइन कार्य की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसके संबंध में किए गए अतिरिक्त लागतों के लिए डिज़ाइनर को प्रतिपूर्ति करें;
• तैयार किए गए तकनीकी दस्तावेज में कमियों के कारण ग्राहक के खिलाफ दावा दायर करने वाले तीसरे पक्ष से जुड़े कानूनी विवाद की स्थिति में, मामले में डिजाइनर को शामिल करें।

5. पार्टियों की जिम्मेदारी

5.1. डिज़ाइनर तकनीकी (डिज़ाइन) दस्तावेज़ीकरण की अनुचित तैयारी के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें निर्माण के दौरान और साथ ही तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के आधार पर बनाई गई सुविधा के संचालन के दौरान पाई गई कमियाँ भी शामिल हैं।

5.2. यदि तकनीकी दस्तावेज में कमियां पाई जाती हैं, तो डिजाइनर, ग्राहक के अनुरोध पर, तकनीकी दस्तावेज को नि:शुल्क दोबारा करने के लिए बाध्य है, साथ ही ग्राहक को हुए नुकसान की भरपाई भी करने के लिए बाध्य है।

5.3. डिज़ाइन कार्य पूरा करने की समय सीमा के उल्लंघन के मामले में, डिज़ाइनर ग्राहक को देरी के प्रत्येक दिन के लिए % की राशि में जुर्माना का भुगतान करता है, लेकिन काम की कुल लागत के % से अधिक नहीं, जब तक कि वह यह साबित न कर दे। देरी ग्राहक की गलती थी.

6. पक्षों के बीच विवादों का समाधान। समझौते से विवादों का क्षेत्राधिकार

6.1. इस समझौते के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादास्पद मुद्दों को पार्टियों द्वारा बातचीत के माध्यम से हल किया जाता है, और परिणामी समझौतों को आवश्यक रूप से पार्टियों के एक अतिरिक्त समझौते (या प्रोटोकॉल) में दर्ज किया जाता है, जो हस्ताक्षर के क्षण से समझौते का एक अभिन्न अंग बन जाता है। .

6.2. यदि ग्राहक और डिज़ाइनर के बीच किए गए कार्य की कमियों या उनके कारणों और बातचीत के माध्यम से इस विवाद को हल करने की असंभवता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो किसी भी पक्ष के अनुरोध पर एक परीक्षा नियुक्त की जा सकती है। परीक्षा की लागत डिजाइनर द्वारा वहन की जाती है, उन मामलों को छोड़कर जहां परीक्षा यह स्थापित करती है कि डिजाइनर ने इस समझौते की शर्तों और तकनीकी दस्तावेज का उल्लंघन नहीं किया है। इन मामलों में, परीक्षा की लागत उस पक्ष द्वारा वहन की जाती है जिसने परीक्षा की नियुक्ति का अनुरोध किया है, और यदि यह पार्टियों के बीच समझौते से नियुक्त किया जाता है, तो दोनों पक्ष समान रूप से।

6.3. किसी समझौते पर न पहुंचने की स्थिति में विवादास्पद मामले, इस समझौते से उत्पन्न होने वाला विवाद क्षेत्र में सामान्य क्षेत्राधिकार की अदालत में विचार के अधीन है रूसी संघ, रूसी संघ के कानून के आधार पर और प्रक्रिया के अनुसार कानून द्वारा स्थापितरूसी संघ। आरएसएफएसआर की नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 118 और 120 के अनुसार, दावा ग्राहक के स्थायी निवास स्थान पर लाया जाता है।

6.4. पार्टियों का लागू कानून रूसी संघ का कानून है।

6.5. संधि द्वारा विनियमित नहीं होने वाले मुद्दों पर, रूसी संघ के कानून और अन्य कानूनी कार्य आवेदन के अधीन हैं, जिसमें फेडरेशन और स्थानीय सरकारों के घटक संस्थाओं द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक कानूनी कार्य भी शामिल हैं। यदि अनुबंध की शर्तें कानूनों और अन्य कानूनी कृत्यों के प्रावधानों के साथ संघर्ष करती हैं, तो कानून या अन्य कानूनी अधिनियम लागू किया जाएगा।

7. अन्य शर्तें

7.1. पार्टियों के बीच पत्राचार फैक्स संदेशों, संदेशों के आदान-प्रदान द्वारा किया जाता है ईमेल, पंजीकृत पत्र। संदेश अनुबंध में निर्दिष्ट पते पर भेजे जाते हैं। प्रासंगिक अधिसूचना की तारीख को फैक्स या ईमेल संदेश भेजे जाने का दिन माना जाता है, साथ ही मेल द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद का दिन भी माना जाता है।

7.2. यह समझौता दो प्रतियों में तैयार किया गया है - प्रत्येक पक्ष के लिए एक। समझौते के पाठ और उसके किसी भी अनुबंध के अनुवाद के मामले में विदेशी भाषा, रूसी में पाठ प्रबल होगा।

8. पार्टियों के कानूनी पते और भुगतान विवरण

डिजाइनरकानूनी पता: डाक पता: आईएनएन: केपीपी: बैंक: नकद/खाता: संवाददाता/खाता: बीआईसी:

ग्राहकपंजीकरण: डाक पता: पासपोर्ट श्रृंखला: संख्या: जारीकर्ता: द्वारा: टेलीफोन:

9. पार्टियों के हस्ताक्षर

डिज़ाइनर _________________

ग्राहक_________________

1. समझौते का विषय

1.1. ग्राहक निर्देश देता है, और ठेकेदार अनुबंध द्वारा स्थापित अवधि के भीतर डिज़ाइन दस्तावेज़ीकरण के विकास पर डिज़ाइन कार्यों का एक सेट करने के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के और (या) आकर्षित बलों के साथ दायित्व मानता है। ठेकेदार द्वारा विकसित और ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए डिजाइन दस्तावेज के अनुमोदन के लिए सेवाएं, ग्राहक द्वारा कार्य के प्रदर्शन के लिए निर्धारित तरीके से प्रमुख नवीकरणग्राहक द्वारा कानूनी रूप से उपयोग किया जाने वाला गैर-आवासीय भवन और पते पर स्थित: (इसके बाद सुविधा के रूप में संदर्भित)। पूरी सूचीइस समझौते के तहत ठेकेदार द्वारा किए गए डिजाइन कार्य और सेवाएं इस समझौते के परिशिष्ट संख्या 1 में निर्दिष्ट हैं।

1.2. डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के लिए तकनीकी, आर्थिक और अन्य आवश्यकताएं जो इस अनुबंध का विषय हैं, उन्हें सुविधा के लिए डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण की संरचना, सामग्री और निष्पादन के संबंध में एसएनआईपी और रूसी संघ के अन्य मौजूदा नियमों का पालन करना होगा।

1.3. इस समझौते को निष्पादित करने के लिए, ग्राहक ठेकेदार को आवश्यक स्रोत दस्तावेज़ हस्तांतरित करता है: भवन के लिए बीटीआई दस्तावेज़ और इस समझौते के परिशिष्ट संख्या 3 में निर्दिष्ट अन्य स्रोत दस्तावेज़। डिज़ाइन दस्तावेज़ीकरण, जो अनुबंध का विषय है, ग्राहक के प्रारंभिक दस्तावेज़ीकरण के आधार पर विकसित किया गया है।

1.4. ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है: निम्नलिखित डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण पर विधिवत सहमति:।

1.6. ठेकेदार इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के बैंक खाते में रसीद की तारीख से काम करना शुरू कर देता है धनइस समझौते के परिशिष्ट संख्या 2 में निर्दिष्ट पहले अग्रिम भुगतान की राशि में, जो समझौते के तहत काम शुरू होने की तारीख है।

1.7. यदि ग्राहक, दोनों पक्षों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से कार्य दिवसों के भीतर, इस समझौते के परिशिष्ट संख्या 2 में निर्दिष्ट पहले अग्रिम भुगतान की राशि में ठेकेदार के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं करता है, तो का संबंध समझौते के तहत पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसकी वैधता समाप्त हो जाती है, इस समझौते को पार्टियों द्वारा समाप्त माना जाता है।

2. पार्टियों के अधिकार और दायित्व

2.1. ग्राहक वचन देता है:

2.1.1. इस समझौते के समापन के बाद व्यावसायिक दिनों के बाद, ठेकेदार को इस समझौते के खंड 1.3 में निर्दिष्ट सुविधा के लिए प्रारंभिक दस्तावेज प्रदान करें।

2.1.2. इस अनुबंध के अनुसार किए गए कार्य को तुरंत स्वीकार करें और भुगतान करें।

2.1.3. रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 762 में प्रदान किए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करें।

2.1.4. ग्राहक को कार्यान्वित करने का अधिकार है वर्तमान नियंत्रणइस अनुबंध को लागू करने के लिए ठेकेदार के काम पर।

2.3. ठेकेदार कार्य करता है:

2.3.1. इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को समय पर, पेशेवर और उचित तरीके से पूरा करें।

2.3.2. ग्राहक को इस अनुबंध द्वारा स्थापित दायरे और शर्तों में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सहमत डिजाइन और तकनीकी दस्तावेज प्रदान करें।

2.3.3. में प्रस्तुत ग्राहक के निर्देशों का पालन करें लेखन में, जिसमें परियोजना दस्तावेज़ीकरण में परिवर्तन और परिवर्धन करना शामिल है, यदि वे इस समझौते की शर्तों, वर्तमान कानून और का खंडन नहीं करते हैं नियामक दस्तावेज़रूसी संघ।

2.3.4. ग्राहक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण में परिवर्तन न करें जो प्रभावित करते हैं: सुविधा की कुल लागत, वास्तुशिल्प और योजना समाधान;

2.3.5. ग्राहक के अनुरोध पर, इस अनुबंध के निष्पादन के चरण के बारे में नियमित रूप से सूचित करें।

2.3.6. न्यूनतम पर संभावित समयसीमाऔर अपने स्वयं के खर्च पर, कमियों को दूर करें और ठेकेदार द्वारा विकसित दस्तावेज़ की गुणवत्ता, पूर्णता, या इसकी शर्तों के गैर-अनुपालन के संबंध में ग्राहक से लिखित दावा (टिप्पणियाँ) प्राप्त होने पर डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण को पूरक करें। समझौता।

2.3.7. ग्राहक के साथ तैयार डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण का समन्वय करें।

2.3.8. सुनिश्चित करें कि अनुबंध के निष्पादन के दौरान प्राप्त सभी दस्तावेज ग्राहक को संबोधित हैं और उसे दस्तावेजों के हस्तांतरण की व्यवस्था करें, साथ ही इस समझौते की समाप्ति की स्थिति में ग्राहक को पहले से प्राप्त सभी दस्तावेज ग्राहक को लौटा दें और उसके लिए स्वीकृति प्रमाणपत्र के तहत समाप्ति समझौते की तारीख से पहले व्यावसायिक दिनों तक नहीं।

3. कार्य की कीमत और भुगतान प्रक्रिया

3.1. इस समझौते के तहत किए गए कार्य की कुल लागत पार्टियों द्वारा आपसी समझौते की शर्तों पर अनुमोदित की जाती है (परक्राम्य है) और वैट (18%) रूबल सहित रूबल की राशि है।

3.2. इस अनुबंध के तहत भुगतान ग्राहक द्वारा ठेकेदार के बैंक खाते में भुगतान के लिए बाद के चालान के आधार पर रूबल में धनराशि हस्तांतरित करके किया जाता है:

3.2.1. इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से बैंकिंग दिनों के भीतर अग्रिम भुगतान के रूप में ग्राहक द्वारा वैट (18%) रूबल सहित रूबल की राशि ठेकेदार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

3.2.2. वैट (18%) रूबल सहित रूबल की राशि, ग्राहक द्वारा ठेकेदार के बैंक खाते में बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक हस्तांतरण द्वारा हस्तांतरित की जाती है, जिस तारीख से ठेकेदार ग्राहक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करता है:।

3.2.3. वैट (18%) रूबल सहित रूबल की राशि, ग्राहक द्वारा ठेकेदार के बैंक खाते में बैंकिंग दिनों के भीतर बैंक हस्तांतरण द्वारा हस्तांतरित की जाती है, जिस तारीख से ठेकेदार ग्राहक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करता है:।

3.2.4. अनुबंध के तहत किए गए कार्य के लिए अंतिम भुगतान, इस अनुबंध के परिशिष्ट संख्या 2 में निर्दिष्ट राशि में, और वैट (18%) रूबल सहित रूबल का घटक, ठेकेदार द्वारा जमा करने के बाद बैंकिंग दिनों के भीतर ग्राहक द्वारा किया जाता है। ग्राहक को इस समझौते के खंड 1.4 में निर्दिष्ट विधिवत निष्पादित दस्तावेज और समझौते के तहत काम के स्वीकृति प्रमाण पत्र के पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करना होगा।

3.3. समन्वय संगठनों की सेवाओं के प्रावधान, निष्कर्षों, अनुमोदनों और अन्य अनुमति दस्तावेजों के निष्पादन के लिए ग्राहक के नाम पर शहर और रूसी संघ के इच्छुक समन्वय संगठनों और संस्थानों द्वारा जारी किए गए चालान, शुल्क, कर्तव्यों और अन्य भुगतानों का भुगतान है। इस अनुबंध के तहत ठेकेदार के काम की लागत में शामिल नहीं है। इन भुगतानों की राशि लगभग इस समझौते के परिशिष्ट संख्या 1, संख्या 2 में दर्शाई गई है।

3.4. यदि इस समझौते के तहत कार्य करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो पार्टियां आपसी समझौते से उनके कार्यान्वयन की लागत और प्रक्रिया निर्धारित करती हैं, जो फॉर्म में परिलक्षित होती है अतिरिक्त समझौतेइस समझौते के लिए.

3.5. भुगतान करने के लिए ग्राहक के दायित्व को पूरा करने की तारीख को ग्राहक के खाते से ठेकेदार के खाते में गैर-नकद धनराशि की प्राप्ति की तारीख माना जाता है।

4. उत्पादों की डिलीवरी और स्वीकृति के लिए समय सीमा, प्रक्रिया

4.1. कुल अवधिअनुबंध के तहत काम पूरा होने का निर्धारण पार्टियों द्वारा किया जाता है और इस अनुबंध के खंड 1.6 में निर्दिष्ट कार्य शुरू होने की तारीख से कैलेंडर महीनों तक होता है। सहमत डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए देरइसका स्थानांतरण, पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ीकरण स्वीकृति प्रमाणपत्र (पूर्ण कार्य का स्वीकृति प्रमाणपत्र) के तहत इस समझौते में स्थापित अवधि।

4.2. ग्राहक द्वारा इस अनुबंध में दिए गए डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज को पूर्ण रूप से स्वीकार (अनुमोदित) करने के बाद ही ठेकेदार ने इस अनुबंध को ठीक से निष्पादित किया हुआ माना जाता है।

4.3. ग्राहक, इस अनुबंध के खंड 1.4 में निर्दिष्ट दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से व्यावसायिक दिनों के बाद, अनुबंध के तहत कार्य स्वीकृति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करता है या ठेकेदार को काम स्वीकार करने से इनकार करने का लिखित कारण भेजता है।

4.5. ठेकेदार पार्टियों द्वारा सहमत अवधि के भीतर ग्राहक से प्राप्त कार्य को स्वीकार करने से लिखित इनकार के अनुसार टिप्पणियों को समाप्त कर देगा, जो कार्य दिवसों से अधिक नहीं हो सकती।

4.6. स्वीकृति प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के क्षण से, सभी विशेष अधिकारअध्याय में स्थापित प्राधिकरण के दायरे में उत्पादित डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण और कार्य के परिणामों का उपयोग करना। 69-70 रूसी संघ का नागरिक संहिता।

5. पार्टियों की जिम्मेदारी

5.1. पार्टियां रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता या अनुचित पूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं।

5.2. ठेकेदार डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण में कमियों के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें इसके कार्यान्वयन के दौरान पाई गई कमियाँ भी शामिल हैं। यदि कमियाँ पाई जाती हैं, तो ठेकेदार उन्हें निःशुल्क दूर करने के लिए बाध्य है।

5.3. यदि ग्राहक विकसित दस्तावेज के लिए भुगतान की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो ठेकेदार को मांग करने का अधिकार है, और ग्राहक, यदि निर्दिष्ट मांग प्राप्त होती है, तो ठेकेदार को राशि के% की राशि में जुर्माना देने के लिए बाध्य है। भुगतान में देरी के प्रत्येक दिन के लिए ऋण, लेकिन ऋण की राशि के % से अधिक नहीं।

5.4. यदि ठेकेदार विकसित दस्तावेज जमा करने की समय सीमा का उल्लंघन करता है, तो ग्राहक मांग कर सकता है, और ठेकेदार, यदि निर्दिष्ट आवश्यकता प्राप्त होती है, तो ग्राहक को परिशिष्ट में निर्दिष्ट कार्य के संबंधित चरण की लागत के% की राशि में जुर्माना का भुगतान करता है। इस समझौते में नंबर 2, देरी के प्रत्येक दिन के लिए, लेकिन वास्तविक समझौते की कीमत के % से अधिक नहीं।

5.5. इस समझौते के तहत सभी विवादों पर मध्यस्थता न्यायालय में विचार किया जाता है।

6. अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियाँ (फोर्स मेज्योर)

6.1. पार्टियों को इस समझौते के तहत ग्रहण किए गए दायित्वों की गैर-पूर्ति या अनुचित पूर्ति के लिए दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति के कारण उचित पूर्ति असंभव हो जाती है।

6.2. अप्रत्याशित घटना परिस्थितियों की अवधारणा में बाहरी और असाधारण घटनाएं शामिल हैं जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय अनुपस्थित थीं और पार्टियों की इच्छा और इच्छा के खिलाफ हुईं, जिनके कार्यों को पार्टियां उचित और समीचीन उपायों और साधनों से रोक नहीं सकती थीं एक पार्टी से अच्छे विश्वास के साथ काम करने की अपेक्षा की जाती है। पार्टियों की ऐसी परिस्थितियों में शामिल हैं: सैन्य कार्रवाई, महामारी, आग, प्राकृतिक आपदाएं, सरकारी निकायों के कार्य और कार्य जो कानून के अनुसार इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करना असंभव बनाते हैं।

6.3. अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों से प्रभावित इस समझौते के पक्ष को संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति को रोकने वाली अप्रत्याशित घटना की घटना, प्रकार और संभावित अवधि के बारे में टेलीग्राम या फैक्स द्वारा तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करना चाहिए। यदि उपर्युक्त घटनाओं को समय पर अधिसूचित नहीं किया जाता है, तो अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्ष दायित्व से छूट के आधार के रूप में इस पर भरोसा नहीं कर सकता है।

6.4. अप्रत्याशित बड़ी परिस्थितियों की अवधि के दौरान, जो पार्टियों को दायित्व से मुक्त करती हैं, दायित्वों की पूर्ति निलंबित कर दी जाती है, और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

6.5. बल की बड़ी परिस्थितियों की घटना, बशर्ते कि अन्य पक्षों को सूचित करने के लिए स्थापित उपाय किए गए हों, परिस्थितियों की अवधि के अनुरूप अवधि के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की अवधि और उनके परिणामों को खत्म करने के लिए एक उचित अवधि बढ़ाती है।

6.6. यदि अप्रत्याशित घटना महीनों से अधिक समय तक जारी रहती है, तो पार्टियों को इस समझौते के भाग्य पर सहमत होना होगा। यदि पार्टियों द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाता है, तो किसी भी पक्ष को इस समझौते को भेजकर एकतरफा समाप्त करने का अधिकार है पंजीकृत मेल द्वारादूसरे पक्ष को तदनुसार सूचित किया जाता है।

7. समझौते में परिवर्तन और समाप्ति, अन्य शर्तें

7.1. यह समझौता पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होता है और पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करने की तारीख तक वैध होता है।

7.2. इस समझौते को केवल पार्टियों के आपसी समझौते के आधार पर संशोधित और/या पूरक किया जा सकता है; इस समझौते में सभी परिवर्तन और परिवर्धन केवल तभी मान्य हैं जब वे लिखित रूप में हों और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

7.3. यह समझौता पार्टियों के लिखित समझौते से समाप्त किया जा सकता है। समझौते की समाप्ति से पार्टियों को इसकी वैधता के दौरान उत्पन्न दायित्वों को पूरा करने से राहत नहीं मिलती है।

7.4. ग्राहक को निम्नलिखित मामलों में एकतरफा, अदालत के बाहर, समझौते को पूरा करने से इनकार करने और इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार है:

• ग्राहक के नियंत्रण से परे कारणों से ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने में कई दिनों से अधिक की देरी;
• ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने की समय सीमा का उल्लंघन (परियोजना दस्तावेज जारी करने के लिए अनुसूची द्वारा स्थापित समय सीमा सहित) दिनों से अधिक;
• ग्राहक के नियंत्रण से परे कारणों से पूर्ण डिज़ाइन और तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के हस्तांतरण में ठेकेदार द्वारा कई दिनों से अधिक की देरी;
• लाइसेंस रद्द करना, ढांचे के भीतर सरकारी निकायों के अन्य कार्य मौजूदा कानून, ठेकेदार को काम करने के अधिकार से वंचित करना।

7.5. यदि ग्राहक इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने में विफल रहता है, और इससे काम पूरा होने में देरी होती है, तो ठेकेदार को उचित अवधि के लिए काम पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार है। यदि ठेकेदार ग्राहक द्वारा दायित्वों की विफलता या अनुचित पूर्ति के कारण अतिरिक्त खर्च वहन करता है, तो वह तुरंत ग्राहक को दस्तावेजों द्वारा पुष्टि के साथ इन खर्चों की राशि के बारे में लिखित रूप में सूचित करने के लिए बाध्य है, जिसके आधार पर पार्टियां उनकी प्रतिपूर्ति के समय और स्वरूप पर एक समझौता करें।

7.6. यदि ग्राहक ने अनिश्चित काल के लिए कार्य को स्थगित करने या निलंबित करने की आवश्यकता स्थापित की है, तो ग्राहक निलंबन की तारीख से पांच दिनों के भीतर ठेकेदार को कार्य के लिए पूर्ण भुगतान करने का वचन देता है।

7.7. पार्टियाँ एक-दूसरे से प्राप्त जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का वचन देती हैं या जो इस समझौते के तहत काम के प्रदर्शन के दौरान उन्हें ज्ञात हो जाती है, और सामान्य रूप से या विशेष रूप से किसी भी तीसरे पक्ष को बिना जानकारी के जानकारी खोलने या प्रकट नहीं करने का वचन देती हैं। इस अनुबंध के तहत दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति। इस अनुबंध के तहत गोपनीयता आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता के कारण किसी पार्टी को होने वाली कोई भी क्षति दोषी पार्टी द्वारा पूर्ण मुआवजे के अधीन है।

7.8. यह समझौता दो प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्ष के लिए एक प्रति, जिनमें से प्रत्येक के पास समान कानूनी बल है।

7.9. इस समझौते के सभी अनुबंध इसका अभिन्न अंग हैं:

8. पार्टियों के कानूनी पते और बैंक विवरण

ग्राहक

ठेकेदारकानूनी पता: डाक पता: आईएनएन: केपीपी: बैंक: नकद/खाता: संवाददाता/खाता: बीआईसी:

9. पार्टियों के हस्ताक्षर

ग्राहक_________________

ठेकेदार_________________

कृपया ध्यान दें कि अनुबंध अनुबंध तैयार किया गया था और वकीलों द्वारा जांचा गया था और यह अनुकरणीय है, इसे लेनदेन की विशिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जा सकता है; साइट प्रशासन इस समझौते की वैधता के साथ-साथ रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

कहने की जरूरत नहीं है कि आपको हमेशा अनुबंध के शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह कानूनी क्षेत्र पर लागू होता है। आइए तकनीकी दृष्टिकोण से किसी परियोजना के लिए अनुबंध तैयार करने की प्रक्रिया पर विचार करें। विद्युत आपूर्ति डिज़ाइन के लिए एक अनुबंध का निष्कर्षपरियोजना के दायरे और डिज़ाइन चरणों को परिभाषित करने के साथ शुरुआत होनी चाहिए। डिज़ाइन के चरण हैं: ईपी (नाटकीय डिज़ाइन), पी (प्रोजेक्ट), पी (कार्य दस्तावेज़ीकरण) और आरपी (विस्तृत डिज़ाइन)। आमतौर पर, डिज़ाइन में दो चरण P + R होते हैं, लेकिन साधारण वस्तुओं के लिए दो चरणों को एक RP में संयोजित करने की अनुमति है।
इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन के प्रारंभिक डिज़ाइन चरण में, वस्तु की अवधारणा विकसित की जाती है और पूर्व-डिज़ाइन सर्वेक्षण किए जाते हैं। एकीकृत आर्थिक और तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए, इस स्तर पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने और उसके लिए भुगतान करने की संभावना निर्धारित की जाती है।
डिज़ाइन चरण में, अनुमोदन के लिए अनुमति दस्तावेज तैयार किया जाता है। इस स्तर पर दस्तावेज़ीकरण में मौलिक तकनीकी समाधान शामिल हैं। प्रोजेक्ट में एक ग्राफिक भाग और एक व्याख्यात्मक नोट शामिल है। ग्राफिक भाग में बिजली आपूर्ति का एक योजनाबद्ध आरेख शामिल होना चाहिए।
कार्य प्रलेखन पी के चरण में, स्थापना कार्य के लिए एक विस्तृत विस्तृत डिज़ाइन विकसित किया गया है। कार्यशील चित्र चरण पी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। निर्माण और स्थापना कार्य के लिए अनुमोदित पिछले चरण प्रोजेक्ट (पी) के आधार पर चरण प्रलेखन (पी) विकसित किया जाता है।
आरपी चरण में एक परियोजना डिज़ाइन विशिष्टताओं के आधार पर सरल वस्तुओं के लिए विकसित की जाती है। कार्यशील मसौदे में अनुमोदित भाग और कार्यशील चित्र शामिल हैं। वर्किंग ड्राफ्ट अनुमोदन के दौर से गुजर रहा है, जैसा कि स्टेज पी पर है।
डिज़ाइन चरणों को जानने के बाद, ग्राहक को ठीक-ठीक पता होता है कि परिणामस्वरूप उसे क्या मिलेगा बिजली आपूर्ति डिजाइन. विद्युत डिजाइन अनुबंधपी चरण के लिए आधार मूल्य के 30 प्रतिशत, पी चरण के लिए 70 प्रतिशत, आरपी चरण के लिए 85 प्रतिशत और ईपी चरण के लिए 15 प्रतिशत के मूल्य वितरण के अनुरूप होना चाहिए। डिज़ाइन अनुबंध में आधार डिज़ाइन मूल्य विशेष संग्रह के लिए वर्तमान मूल्य स्तर के संदर्भ में रूस के गोस्ट्रोय की राज्य कीमतों में निर्धारित किया जाना चाहिए अलग - अलग प्रकारसंरचनाएँ।
डिज़ाइन अनुबंध में आवश्यक रूप से ग्राहक के दायित्वों का एक खंड शामिल होता है। डिज़ाइन की शुरुआत से पहले, ठेकेदार को प्रारंभिक दस्तावेज़ प्रदान किए जाने चाहिए, जिसके बिना डिज़ाइन तकनीकी रूप से असंभव है। आंतरिक बिजली आपूर्ति के लिए, यह एक बिजली परमिट, परिसीमन का एक कार्य है और तकनीकी कार्य. बाहरी बिजली आपूर्ति के लिए, इसमें एक भूवैज्ञानिक आधार, एक भूनिर्माण परियोजना और एक ऊर्ध्वाधर लेआउट शामिल है।
आप हमारी वेबसाइट पर एक मानक डिज़ाइन अनुबंध डाउनलोड कर सकते हैं। प्रस्तुत डिज़ाइन अनुबंध एक नमूना है जिसे विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
अंत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डिज़ाइन सेवाओं के प्रावधान के लिए एक समझौता केवल उसी संगठन के साथ संपन्न किया जा सकता है जिसके पास डिज़ाइन के लिए एसआरओ अनुमोदन है।

© सभी सामग्रियां रूसी कॉपीराइट कानून और रूसी संघ के नागरिक संहिता द्वारा संरक्षित हैं। संसाधन प्रशासन की अनुमति के बिना पूर्ण प्रतिलिपि निषिद्ध है। स्रोत से सीधे लिंक के साथ आंशिक प्रतिलिपि की अनुमति है। लेख के लेखक: ओजेएससी एनर्जेटिक लिमिटेड के इंजीनियरों की टीम

पूंजी निर्माण के चरणों में से एक वास्तुशिल्प और निर्माण डिजाइन है। इस गतिविधि में डिज़ाइन अनुमानों का विकास और सर्वेक्षण (सामग्री) तैयार करना शामिल है। दरअसल, एक स्टडी है स्वाभाविक परिस्थितियांक्षेत्र, स्थल, मार्ग, जल आपूर्ति स्रोत, आर्थिक व्यवहार्यता, आदि। ऐसी गतिविधियों का कानूनी विनियमन डिजाइन और सर्वेक्षण कार्य के प्रदर्शन के लिए एक अनुबंध है। यह कहा जाना चाहिए कि आमतौर पर तकनीकी दस्तावेज़ीकरण का विकास किसी विशेष को सौंपा जाता है डिज़ाइन संगठन, क्योंकि इसके लिए कुछ ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है।

डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य का अनुबंध द्विपक्षीय (आपसी), सहमति से और भुगतान किया गया है। यह एक प्रकार का अनुबंध है जिसके तहत एक पक्ष (यह एक ठेकेदार, डिजाइनर, सर्वेक्षक हो सकता है) ग्राहक (दूसरे पक्ष) के निर्देश पर, तकनीकी दस्तावेज विकसित करने और सर्वेक्षण कार्य करने का कार्य करता है, और ग्राहक इसे स्वीकार करने का वचन देता है। और परिणामों के लिए भुगतान करें.

कोई भी व्यक्ति जिसे डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य के परिणामों की आवश्यकता है, वह कार्य अनुबंध के तहत ग्राहक के रूप में कार्य कर सकता है। हालाँकि, ग्राहक उन मामलों में निर्माण अनुबंध के तहत ठेकेदार भी हो सकता है जहां उपयुक्त तकनीकी दस्तावेज विकसित करने की जिम्मेदारी उसके पास है, और उसके पास इस तरह के काम को स्वयं करने का अवसर नहीं है।

डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य का अनुबंध सरल लिखित रूप में संपन्न होता है। डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य के संपूर्ण परिसर के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत चरणों, भागों, अनुभागों (उदाहरण के लिए, अनुमानों का विकास, सर्वेक्षण कार्य, तकनीकी दस्तावेज़ीकरण की तैयारी, आदि) के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता किया जा सकता है।

डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए कुछ रचनात्मक प्रयासों और कौशल की आवश्यकता होती है। समझौते का विषय है:

• डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य करना जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को भविष्य के निर्माण की शर्तों पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है;
• निर्माण के दौरान किए जाने वाले कार्य के दायरे और सामग्री को स्थापित करने वाला डिज़ाइन दस्तावेज़ीकरण;
• निर्दिष्ट कार्य के मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अनुमान।

तकनीकी दस्तावेज़ीकरण दस्तावेजों का एक सेट है (व्यवहार्यता अध्ययन, चित्र, आरेख, उनके लिए व्याख्यात्मक नोट्स, विनिर्देश, आदि) जो निर्माण कार्य की मात्रा और सामग्री के साथ-साथ उनके लिए अन्य आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं। वस्तु की जटिलता के आधार पर डिज़ाइन को एक या दो चरणों में पूरा किया जा सकता है। यदि वस्तु बहुत जटिल नहीं है या किसी सीरियल डिज़ाइन के अनुसार बनाई जा रही है, तो सारांश अनुमान के साथ एक कार्यशील डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अधिक जटिल वस्तुओं का निर्माण करते समय, पहले निर्माण की लागत की सारांश गणना के साथ एक तकनीकी परियोजना तैयार की जाती है, और फिर, इसके आधार पर, एक विशिष्ट अनुमान के साथ एक कार्यशील परियोजना विकसित की जाती है। तकनीकी दस्तावेज़ीकरण को तैयार रूप में स्थानांतरित किया जाता है, जो इसके आगे उपयोग के लिए उपयुक्त है। स्थानांतरण स्वीकृति प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाता है। ठेकेदार ग्राहक से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना तकनीकी दस्तावेज की प्रतियां तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं करने का वचन देता है।

केवल वे संस्थाएँ जिनके पास ऐसे कार्य करने के लिए विशेष लाइसेंस है, ही डिज़ाइनर की ज़िम्मेदारियाँ ले सकती हैं। निर्माण अनुबंधों की तरह, सामान्य अनुबंध प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है, जिसमें सामान्य डिजाइनर निष्पादन में शामिल होता है व्यक्तिगत प्रजातिविशिष्ट डिज़ाइन संगठनों द्वारा डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य।

कीमत - आवश्यक शर्तअनुबंध और प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर या पार्टियों के समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिनके पास परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए भुगतान की शर्तों और दस्तावेज़ीकरण की शीघ्र डिलीवरी के लिए प्रीमियम की राशि पर अनुबंध प्रावधानों में शामिल करने का भी अधिकार है। जिसकी उपस्थिति से अनुबंध मूल्य बदला जा सकता है (ग्राहक डिज़ाइन असाइनमेंट और अन्य प्रारंभिक डेटा में परिवर्तन करता है, कानून, टैरिफ, मुद्रास्फीति इत्यादि में परिवर्तन करता है)। पूर्ण डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य के लिए भुगतान की प्रक्रिया भी पार्टियों की प्रतिस्पर्धा या समझौते की शर्तों द्वारा निर्धारित की जाती है और अनुबंध में स्थापित की जाती है। गणना का आधार संपूर्ण वस्तु या उसके चरण के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र के तहत ग्राहक या सामान्य डिजाइनर द्वारा प्राप्त दस्तावेज का सेट है। यदि अनुबंध में अग्रिम भुगतान का प्रावधान नहीं है, तो वास्तव में पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा के प्रमाणपत्रों के आधार पर मासिक भुगतान भी किया जा सकता है। डिज़ाइन और (या) सर्वेक्षण कार्य के लिए एक अनुबंध की कीमत अक्सर एक अनुमान का रूप लेती है जिसमें कार्य करने के लिए ठेकेदार की लागतों की एक आइटम सूची होती है।

डिज़ाइन और (या) सर्वेक्षण कार्य के निष्पादन के लिए अनुबंध की एक अनिवार्य शर्त कार्य की आरंभ तिथि और समापन तिथि की शर्त है। समय सीमा अंदर इस मामले मेंइसका मतलब या तो समय में एक बिंदु या समय की अवधि है, जिसकी शुरुआत (समय में एक बिंदु के लिए) या समाप्ति (समय की अवधि के लिए) होती है, जिसके कानूनी परिणामों की शुरुआत जुड़ी होती है। समय सीमा की गणना किसी भी संभावित तरीके से की जाती है: एक कैलेंडर तिथि, एक घटना, लोगों के कार्यों, एक निश्चित समय की समाप्ति आदि का संकेत देकर। ग्राहक भी बाध्य है, जब तक कि डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य के लिए अनुबंध द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो:

• तकनीकी दस्तावेज का उपयोग केवल कार्य अनुबंध में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करें, इसे तीसरे पक्ष को हस्तांतरित न करें और ठेकेदार की सहमति के बिना इसमें निहित डेटा का खुलासा न करें;
• अनुबंध में निर्धारित सीमा तक और शर्तों पर डिज़ाइन और सर्वेक्षण कार्य करने में ठेकेदार को सहायता प्रदान करना;
• संबंधित सरकारी निकायों और स्थानीय सरकारों के साथ तैयार तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के समन्वय में ठेकेदार के साथ मिलकर भाग लेना;
• ठेकेदार के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अनुबंध के तहत कार्य करने के प्रारंभिक डेटा में परिवर्तन के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों के लिए ठेकेदार को प्रतिपूर्ति करना;
• तैयार किए गए तकनीकी दस्तावेज या किए गए सर्वेक्षण कार्य में कमियों के संबंध में किसी तीसरे पक्ष द्वारा ग्राहक के खिलाफ लाए गए दावे के मामले में ठेकेदार को शामिल करें।

दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों के लिए, ठेकेदार असाइनमेंट के अनुसार डिजाइन और सर्वेक्षण कार्य करने के लिए बाध्य है, और ग्राहक ठेकेदार द्वारा विकसित तकनीकी दस्तावेज को स्वीकार करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए बाध्य है।

संविदात्मक दायित्वों के प्रतिपक्ष द्वारा व्यवस्थित उल्लंघन की स्थिति में डिजाइन और सर्वेक्षण कार्य के लिए अनुबंध की समाप्ति किसी भी पक्ष की पहल पर संभव है, दोषी पक्ष अनुबंध की समाप्ति के संबंध में हुए नुकसान के लिए दूसरे पक्ष को मुआवजा देगा। . इस समझौते को समाप्त करने का आधार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ग्राहक को दिवालिया घोषित करना है।